ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 600/11-____
| г. Н.Новгород |
«____» _______________ 202__ г. |
Общество с ограниченной ответственностью «АСК», именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Генерального директора Курносова О.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
- Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю либо указанному им грузополучателю – __________________________ (в дальнейшем именуемую — «Продукция»), а Покупатель оплатить Продукцию и обеспечить ее приемку согласно условиям, определенным настоящим Договором. Условия настоящего Договора применяются для каждой партии поставляемой Продукции.
1.2. Наименование, сортамент, НД и другие существенные параметры, количество, срок поставки Продукции, цена за единицу Продукции и срок ее действия, общая стоимость поставки, условия оплаты, доставки и грузополучатель поставляемой Продукции определяются согласно Заказам Покупателя и составленных на их основе Спецификациях применительно к каждой отдельной партии поставки, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
- Условия поставки
2.1. Поставка продукции производится путем выборки продукции со склада Поставщика.
2.2. Датой поставки Продукции на условиях самовывоза считается календарная дата на отгрузочной накладной, свидетельствующей о приемке Продукции Покупателем со склада грузоотправителя. Получение Продукции Покупателем подтверждается подписью уполномоченного лица Покупателя на отгрузочной накладной.
2.3. Право собственности на поставленную Покупателю Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю в момент вручения Продукции Покупателю или указанному им грузополучателю, либо в момент сдачи Продукции первому перевозчику, что подтверждается датой подписания товарно-транспортной накладной, составляемой в момент погрузки (дата поставки).
2.4. Покупатель обязан принять Продукцию и проверить ее по количеству мест в день поставки Продукции, а по качеству — не позднее 20 календарных дней с даты получения на складе Покупателя.
2.5. При приемке Продукции по количеству и качеству в части, не урегулированной настоящим Договором, стороны руководствуются «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7.
- Качество и комплектность продукции
3.1 Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), утвержденным для данного вида Продукции и подтверждаться сертификатами качества.
3.2 В случае существенного нарушения требований к качеству продукции Покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукции денежной суммы или потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей договору.
Этот пункт не действует, если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленной продукции, без промедления заменит поставленную продукцию продукцией надлежащего качества.
- Срок поставки товара.
4.1 Поставка продукции осуществляется после подписания Договора и согласованных Спецификаций.
4.2 Срок изготовления продукции составляет ____________ рабочих дней (если в Спецификации не указано иное) после поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3 Досрочная поставка продукции может производиться только с согласия Покупателя.
- Тара и упаковка
5.1 Продукция упаковывается ____________________________, обеспечивающую сохранность Продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям.
5.2 Дополнительные требования к таре и упаковке устанавливаются соглашением сторон.
- Цены и порядок расчетов
6.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях Российской Федерации за одну единицу измерения Продукции, с учетом НДС (сумма НДС указывается отдельной строкой).
6.2. Цена на Продукцию действительна в течение срока, указанного в Спецификации.
6.3. Цена предварительно оплаченной Продукции изменению не подлежит.
6.4. Цена Договора складывается из стоимости поставки отдельных партий Продукции по согласованным Спецификациям.
6.5. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, погрузочных работ, связанных с отгрузкой Продукции Покупателю.
6.6. Оплата Продукции производится Покупателем в сроки и на условиях, указанных в Спецификации, если иное не установлено настоящим пунктом Договора. При отсутствии в Спецификации сроков оплаты Продукции, Покупатель предварительно оплачивает 70% стоимости продукции и 30% после получения уведомления о готовности продукции, но до отгрузки.
6.7 Расчеты за поставленную Продукцию производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Продукции копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
6.8. Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.9. На денежные суммы, которые стороны выплачивают друг другу либо обязаны выплатить в соответствии с настоящим Договором, проценты по денежному обязательству (законные проценты), в соответствии с положениями ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
- Ответственность сторон
7.1 В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01 % за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости договора.
7.2 В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку от суммы Договора в размере 0,01% за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Договора.
7.3 Взаимоотношения сторон по поставке товара в части, не урегулированной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
- Разрешение споров
8.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом по месту нахождения Истца. Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.
- Прочие условия
9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного разрешения противоположной стороны.
9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.4. Стороны признают в качестве подлинных факсимильные воспроизведения подписей и печатей.
9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2022 г. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора ни одна сторона не сообщила другой стороне о его прекращении, действие Договора продлевается на следующий календарный год.
9.6. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по истечении 10-ти дней с момента подачи одной из Сторон заявления о расторжении Договора при условии подписания обеими Сторонами акта о полном выполнении ими своих обязательств по настоящему Договору и отсутствии претензий.
-
- Юридические адреса сторон:
ПоставщикООО «АСК» 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 178, офис 205
Ген. директор __________ О.Н. Курносов
|
Покупатель________________________________ Адрес:________________________________________
Директор___________/ _________________/ |
